Получение ту на водоснабжение. Выдача ту на водоснабжение и водоотведение принадлежащего мне жилого дома

ФОРМА

заявления на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения

Генеральному директору

водоканал»

от_____________________________

/наименование юрлица/

_______________________________

_______________________________

тел.____________________________

З А Я В Л Е Н И Е (для юридических лиц)

Прошу Вас определить техническую возможность подключения объекта

1. Правообладатель земельного участка обращается за предоставлением технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в водоканал» запрос должен содержать следующую информацию:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

2. водоканал», осуществляющий эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определяет и предоставляет технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Получить полный текст

3. Технические условия содержат следующие данные:

максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ ;

срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

4. В случае обращения правообладателя земельного участка, который намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, если технические условия на его подключение отсутствовали либо истек срок их действия, или в случае обращения органа местного самоуправления в целях получения информации о земельных участках, находящихся в границах застроенных территорий, организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет технические условия:

на основе анализа резерва мощностей по производству соответствующих ресурсов и пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения;

с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;

с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в случаях, существует:

при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий.

6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации .

7. Обязательства водоканал», выдавшим технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

8. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив водоканал», осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании договора о подключении:

1. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением потребляемой нагрузки либо с изменением иных определяющих для данного вида ресурса параметров (далее - заказчик), для его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения обращается с соответствующим заявлением о подключении в водоканал», осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и предоставившую технические условия подключения (далее - исполнитель).

2. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

подача заказчиком заявления о подключении;

заключение договора о подключении;

выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

выполнение заказчиком условий подключения;

проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;

присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;

выполнение условий подачи ресурсов.

3. Для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик направляет исполнителю:

заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

Получить полный текст

правоустанавливающие документы на земельный участок;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

сведения о субабонентах.

4. Исполнитель при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в Правилах требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в пункте 3, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения предоставляет заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения.

5. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию , утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

6. В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании обращения заказчика.

7. После выполнения заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения исполнитель выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

8. До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов (об оказании соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

9. До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заказчик обязан:

обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения, для проверки выполнения заказчиком условий подключения.

10. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод , в которых указаны:

срок действия условий подключения;

точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры);

специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения.

12. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения указаны:

гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;

Получить полный текст

2. Порядок и условия обеспечения подключения

2.1. Подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании письменной Заявки Заказчика № ___ от ________ 20____г.
2.2. Условия подключения (ТУ) выдаются после подписания Заказчиком настоящего Договора (в соответствии с п.4 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).
2.3. Заказчик разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения (ТУ) и представляет на согласование Исполнителю в срок до _______.__________._________ г.

2.4. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения (ТУ) путем:
2.4.1 Согласования в 30-тидневный срок раздела проектной документации на объект строительства «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» с выдачей разрешения на выполнение работ по исполнению условий подключения. Исполнитель в случае несоответствия проектной документации условиям подключения, требованиям нормативной технической документации имеет право отклонить от согласования рабочий проект с предоставлением Заказчику обоснованного письменного отказа. Заказчик в течение 30 календарных дней производит корректировку проектной документации с учетом устранения замечаний и представляет ее повторно на согласование Исполнителю. Если срок корректировки проектной документации Заказчиком превышает 30 календарных дней, то сроки подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения могут быть изменены. Изменение сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору;
2.4.2 Надзора за ходом выполняемых работ по подключению, в том числе:
- Осмотра проложенных сетей в открытой траншее с составлением акта на выполнение скрытых работ;
- Приема в эксплуатацию водомерного узла с составлением акта о приемке в эксплуатацию водомерного узла;
- Приема готовности сетей после промывки и дезинфекции Заказчиком с составлением акта о промывке;
- Выдачи разрешения на осуществление присоединения (врезки) Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения с оформлением акта об исполнении технических условий на присоединение и разрешении осуществления присоединения (врезки) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.
2.5. Заказчик не позднее 30 дней до дня истечения общего срока, установленного для выполнения условий подключения (ТУ), письменно уведомляет Исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных условиями подключения (ТУ).
2.6. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от Заказчика уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных условиями подключения (ТУ), осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения (ТУ). При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.
2.7. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения (ТУ) исоставления соответствующего акта.
2.8. В случае если при проверке выполнения условий подключения (ТУ) будет выявлено, что условия подключения (ТУ) выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.
2.9. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены Заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения (ТУ), то этот срок может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
2.10. Продление срока для выполнения условий подключения (ТУ) оформляется дополнительным соглашением Сторон.
2.11. Работы по присоединению, а также при необходимости работы по прокладке сетей водопровода и канализации осуществляются Исполнителем на основании отдельного возмездного договора, заключаемого им с Заказчиком.
2.12. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента оформления и выдачи Заказчику документа (справки) о технической готовности сетей и сооружений водопровода и канализации к эксплуатации и подписания акта выполненных работ.
2.13. Исполнение настоящего договора по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется поэтапно:

1 этап - Подача Заказчиком заявления о подключении (оферты) с приложением необходимых документов. Оферта не может быть направлена ранее получения Заказчиком технических условий. Перечень документов устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ. Оценка Исполнителем представленных документов. Предоставление недостающих документов Заказчиком (при необходимости);
- 2 этап - Заключение договора о подключении. Исполнитель в течение 30 дней с даты получения оферты и приложенных документов направляет Заказчику подписанный со своей стороны проект договора на подключение. После подписания договора Заказчик возвращает подписанный экземпляр договора Исполнителю;
- 3 этап - Выдача Исполнителем Заказчику условий подключения (ТУ). Условия подключения не должны противоречить техническим условиям, ранее полученным Заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек. Условия подключения (ТУ) выдаются не ранее подписания договора на подключение;

Получить полный текст

4 этап - Подготовка Заказчиком проектной документации в соответствии с условиями подключения (ТУ) и согласование ее с Исполнителем. Заказчик предоставляет Исполнителю 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», разработанный и утвержденный в установленном порядке проектной документации;

5 этап – Выполнение Заказчиком условий подключения (ТУ);
- 6 этап - Проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения (ТУ). Выдача Исполнителем разрешения на осуществление присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- 7 этап - Присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;

8 этап - Промывка сетей и подписание акта о промывке;

9 этап - Заключение договора на отпуск воды и прием сточных вод;
- 10 этап - Выполнение условий подачи ресурсов.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. с момента наступления условий, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора и получения письменной заявки от Заказчика обеспечить возможность подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в сроки, оговоренные в дополнительном возмездном договоре;
3.1.2. рассмотреть предложения Заказчика по изменению сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя и дать ответ в течение 10 дней с момента получения письменного предложения Заказчика;
3.1.3. в связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или) физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене лица в обязательстве, выступающего по данному Договору;
3.1.4. в течение 30 дней с момента выявления факта о невозможности подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, оповестить Заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения Объекта;

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. не осуществлять (не производить) мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в случае частичной оплаты или нарушения сроков оплаты Заказчиком за производство работ Исполнителя, предусмотренных возмездным договором;
3.2.2. не осуществлять (не производить) мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 –– 4.1.5 настоящего Договора;
3.2.3. в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по возмездному договору более чем на 5 рабочих дней, перенести срок подключения Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя на срок задержки платежей;
3.2.4. обратиться к Заказчику с предложением об изменении сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя;
3.2.5. в случае письменного обращения Заказчика с просьбой изменить заявленную нагрузку, в 14 - дневный срок рассмотреть указанное обращение Заказчика, и представить для подписания Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему Договору, удовлетворяющее просьбу Заказчика, или мотивированный отказ в изменении заявленной нагрузки;

3.2.6. отказать в заключении договора на подключение при наличии следующих условий:

Отсутствии у Заказчика технических условий;

Истечении срока действия технических условий либо истечение срока действия технических условий в течение 30 дней с даты получения Исполнителем оферты;

Заявлении в оферте максимальной нагрузки, превышающей указанную в технических условиях и отказа Заказчика уменьшить ее до величины, указанной в технических условиях;

3.2.7. в случае если в процессе строительства (реконструкции) Объекта превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика.
3.2.8. работы по присоединению (врезке), а также по прокладке сетей водопровода и канализации осуществляются Исполнителем на основании дополнительного возмездного договора, определяющего сроки, стоимость и иные условия осуществления работ.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. в соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения (ТУ) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения разработать проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения (ТУ) подлежат обязательному согласованию с Исполнителем;
4.1.2. предоставить Исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации;
4.1.3. предъявить к осмотру в открытой траншее сети водоснабжения и (или) канализации после завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на Объекте Заказчика;
4.1.4. установить за свой счет приборы учета, предъявить их к осмотру и приемке в эксплуатацию;
4.1.5. произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя Исполнителя перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям;
4.1.6. в срок до ______._________20___ г. подготовить инфраструктуру Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в соответствии с условиями подключения. Готовность Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя должна быть подтверждена письменным оповещением Исполнителя с приложением соответствующих документов (исполнительную топосъемку, сертификаты на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП 3.01.04-87), а также документацию по выполнению условий подключения, представленной в Перечне документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ВиК к эксплуатации (Приложение);

Получить полный текст

4.1.7. в сроки, определенные дополнительным возмездным договором, оплатить стоимость работ по подключению Объекта путем внесения платы на расчетный счет Исполнителя;
4.1.8. в 5 - дневный срок с момента выявления факта о невозможности завершения строительства и/или реконструкции Объекта, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя;
4.1.9. в связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и(или) физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обязательстве, выступающего по настоящему Договору;
4.1.10. в случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию или строительству Объекта в течение 5 суток Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем порядок возмещения затрат, понесенных Исполнителем;
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. обратиться к Исполнителю с предложением об изменении срока (сроков производства работ для) подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя;
4.2.2. в 10 - дневный срок, после возникновения необходимости увеличения требуемой заявленной нагрузки обратиться к Исполнителю с просьбой об изменении условий настоящего Договора и заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. Порядок расчетов по договору

5.1. Размер платы по возмездному договору на производство работ определен как стоимость работ, необходимых при создании (реконструкции) сетей водопровода и канализации для подключения объекта (п.2 ст. 14 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000).

5.2. Заказчик производит Исполнителю оплату по возмездному договору на производство работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.3 Предоплата по возмездному договору составляет не менее 50% от стоимости договора, по согласованию сторон. Окончательный расчет производится в течение 5 дней с момента подписания акта о присоединении к сетям водоснабжения и канализации на основания выставленных счета и счета-фактуры. Не перечисление денежных средств в указанный срок дает право Исполнителю отложить заключение договора на отпуск воды и прием сточных вод.

6. Ответственность сторон и условия расторжения договора
6.1. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны за три месяца до предполагаемой даты расторжения без обращения в суд в следующих случаях:
- Прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика;
- Просрочки предоплаты Заказчиком услуг Исполнителя по возмездному договору на срок более 30 (Тридцать) календарных дней.
6.2. В случае расторжения договора по причине прекращения строительства Объекта Заказчик обязан компенсировать расходы Исполнителя, понесенные в соответствии с дополнительным возмездным договором.
6.3. Условия подключения аннулируются в случаях:
- невыполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных условиями подключения, в течение общего срока, установленного для их выполнения и отсутствии подписанного сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения;
- по истечении 2 месяцев со дня подписания сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 настоящего Договора;
- при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения;
- при досрочном расторжении договора в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.
Аннулирование условий подключения (ТУ) влечет утрату Заказчиком права на присоединение его к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя на данных условиях подключения и условиях настоящего Договора.
6.4. В случае аннулирования условий подключения Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему договору.

7. Разрешение споров

7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом, вручаться лично полномочному лицу под расписку, либо иным способом, позволяющим определенно установить факт направления такой претензии.
7.4. К претензии прилагаются соответствующие документы (протоколы осмотра, акты и т. п.), составленные с участием представителей сторон и/или государственных контролирующих органов.

Получить полный текст

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждой из сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью с момента подписания их Сторонами.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

1. Приложением № 1 к Договору - Перечень документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ВиК к эксплуатации.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: водоканал» Ленинградская обл., 8 Р/с _______________________________ __________________________________ БИК _______________ Кор/с ______________ Генеральный директор _____________________/ /

Заказчик: ______________________. Паспорт: _____________________________________ Зарегистрирован по адресу: ____________________________________________ ИНН ____________________________________ Страховое св-во ___________________________ ________________________/ _____________________/

Приложение №1
к договору от «____» _____________20__г. №________________

Перечень документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей ВиК к эксплуатации

1. Письмо Заказчика на выдачу справки должно содержать: назначение объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов- количество квартир, обслуживающую организацию после ввода объекта в эксплуатацию, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение).
2. Копия технических условий ОАО «Лужский водоканал».
3. Разрешение от владельца сетей на подключении (при подключении к ведомственным сетям).
4. Копии проектных листов НВК (план и профиль М 1:500), согласованных водоканал».
5. Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями проектной организации, предприятия «Водоканал» и др. заинтересованных организаций.
6. Водопровод:
- исполнительная съемка на водопровод М 1:500 (план и профиль) (ксерокопии);
- деталировка водопроводных колодцев;
- акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка колодцев, задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность, обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др. В случае выноса сетей - акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом - протокол бурения (план, профиль). В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое испытание, врезку, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем ОАО «Лужский водоканал».
7. Канализация:
- исполнительная съемка на канализацию М 1:500 (план и профиль) (ксерокопии);
- акты на скрытые работы по строительству канализации: отрыв траншеи, устройство основания, укладка труб, монтаж трубопровода, установка колодцев, устройство лотков, гидроизоляцию колодцев, пролив, обратная засыпка, и др. с указанием названий организаций, фамилий, должностей лиц, производивших работы и осуществлявших контроль. В случае выноса сетей - акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом - протокол бурения (план, профиль). Акты на монтаж трубопровода, пролив, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем водоканал».
8. Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции.
9. Гарантийные обязательства заказчика об устранении возможных дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию сетях водопровода и канализации в течение 2-х лет с момента ввода данных сетей в эксплуатацию (для жилых домов).
10. Предъявить по месту построенные сети ВиК (колодцы) представителю технического отдела ОАО «Лужский водоканал» после выполнения благоустройства территории.
11. Заключение акта разграничения эксплуатационной ответственности.
12. Установка квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с ТУ и РП.
13. Заключение договора на отпуск воды и прием сточных вод. Представить копию акта о приемке водомерного узла в эксплуатацию. Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжению и канализации за период строительства объекта и сетей, при гидравлическом испытании (проливе), при промывке трубопроводов.

Получить полный текст

______________________________________________________________
Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; разделов III, IV Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; п.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации и др.

ШАБЛОН

договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод

ДОГОВОР №___________

на отпуск питьевой воды и прием сточных вод

Открытое акционерное общество «Лужский водоканал», именуемое в дальнейшем «Предприятие», _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________ , именуемое в дальнейшем «Абонент» , в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предприятие обязуется обеспечить Абонента питьевой водой, качество которой соответствует установленным санитарным нормам и требованиям, и принять сточные воды, требования, по составу которых определяются п. п. 63,64 «Правил» пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные услуги Предприятию в порядке, установленном настоящим договором.

1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующими «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000) (именуемые в дальнейшем «Правила»), и всеми действующими нормативными и законодательными актами, регулирующими отношения сторон.

1.3. Подача питьевой воды производиться по вводу диаметром _____ мм из городского водопровода Предприятия Абоненту, и прием сточных вод производится по выпускам диаметром _____ мм в канализацию Предприятия.

1.4. Подача питьевой воды и прием сточных вод производится круглосуточно, в пределах установленного лимита, в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

1.5. Учет количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод регулируется гл. 4 «Правил» и п. 3 настоящего Договора.

1.6. Порядок прекращения или ограничения отпуска питьевой воды и приема сточных вод регламентируется гл. 7 «Правил» и п. 5 настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Предприятие обязано:

2.1.1.Поддерживать в точках присоединения Абонента к городским сетям водопровода давление не менее 1 атм.

2.1.2. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в пределах границ балансовой и эксплуатационной ответственности сетей (Приложение);

2.1.3. Принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам водоснабжения и канализации и самовольного пользования ими;

2.1.4. Предупреждать Абонентов , органы местного самоуправления, соответствующие органы государственного надзора о прекращении (ограничении) отпуска питьевой воды и приема (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных гл. 7 «Правил»;

2.1.5. Заключать с Абонентом договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с учетом возможности систем водоснабжения и канализации;

2.1.6. Обеспечивать выполнение условий договора с Абонентом;

2.1.7. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации и узлов учета;

2.1.8. Принимать меры по устранению утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды.

Предприятие ______________________

_______________________

2.2. Абонент обязан:

2.2.1. Своевременно заключать договор на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод;

2.2.2. Обеспечивать выполнение условий договора и требований «Правил»;

2.2.3. Обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

2.2.4. Обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории;

2.2.5. Обеспечивать учет получаемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод;

2.2.6. Осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять Предприятию сведения о результатах такого контроля;

2.2.7. До ________________ года установить приборы учета. В случае невыполнения данного условия начисления будут производиться по сечению трубы;

2.2.8. Соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в пункте 63 «Правил»;

2.2.9. Своевременно производить оплату Предприятию за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды;

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Предприятия на узлы учета абонента;

Получить полный текст

2.2.11. Принимать меры по рациональному использованию питьевой воды, соблюдению лимитов водопотребления и нормативов водоотведения;

2.2.13. В пятидневный срок уведомлять Предприятие в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

2.2.14. Немедленно сообщать Предприятию обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем коммунального водоснабжения и (или) канализации либо загрязнении окружающей природной среды;

2.2.15. Обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их последствия;

2.2.16. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Предприятия к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях, водоводах и коллекторах , находящихся в хозяйственном ведении Предприятия и проходящих по территории А бонента ;

2.2.17. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с Предприятием ;

2.2.18. Представлять Предприятию данные о количестве субабонентов и объемах потребляемой ими воды и принятых от них сточных вод и их составе.

2.3. Предприятие имеет право:

2.3.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления и водоотведения абонентами и субабонентами;

2.3.2. Осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод абонентов;

2.3.3. Прекращать (ограничивать) отпуск абонентам питьевой воды и прием от них сточных вод в случаях, предусмотренных гл.7 «Правил» и п. 5 настоящего договора;

Предприятие ______________________

_______________________

2.3.4. Отключать без уведомления владельцев самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации;

2.3.5. Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам водоснабжения и (или) канализации в случае отсутствия технической возможности;

2.3.6. Получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам водоснабжения и канализации;

2.3.7. Требовать возмещения ущерба, причиненного системам коммунального водоснабжения и канализации.

2.4. Абонент имеет право:

2.4.1. Пользоваться системами водоснабжения и (или) канализации в соответствии с условиями договора;

2.4.2. Получить разрешительную документацию на присоединение к системам водоснабжения и (или) канализации при наличии технической возможности систем.

3. Порядок учета

3.1. Для Абонента устанавливаются следующие лимиты водопотребления и водоотведения:

Водопотребление __________ куб. м/год;

Водоотведение _____________ куб. м/год;

3.2. Учет количества полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод производится по показаниям измерительных приборов, приобретаемых Абонентом и находящимся в его ведении и на его обслуживании. Для этой цели Абонентом оборудуются узлы учета.

3.3. Проектирование, монтаж, эксплуатация, узлов учета производится Абонентом в соответствии с требованиями нормативно - технических документов, «Правилами» и инструкциями изготовителей средств измерений.

3.4. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет А бонент. Абонент вправе поручить эксплуатацию узла учета по договору специализированной организации, получившей в установленном порядке соответствующее разрешение (лицензию).

3.5. Учет полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод, ведение и хранение необходимой документации по учету (журналы, диаграммы, дискеты и т. п.), выполнение расчетов и составление отчетных документов по определению количества полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод за расчетный период осуществляются А бонентом .

3.6. Снятие показаний средств измерений, служащих для расчетов с Предприятием , и представление сведений об объемах полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод производятся Абонентом в срок не позднее 25 числа отчетного месяца.

3.7. Предприятие контролирует правильность снятия Абонентами показаний средств измерений и представления ими сведений об объемах полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод. Абонент и (или) организация, эксплуатирующая узел учета, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя Предприятия на узел учета и предъявить по его требованию документацию для проверки правильности расчета полученной питьевой воды (сброшенных сточных вод).

Если проверкой установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными А бонентом сведениями, Предприятие производит перерасчет объемов полученной питьевой воды (сброшенных сточных вод) за период от предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями средств измерений.

Получить полный текст

3.8. В случае временного отсутствия у Абонента средств измерений сточных вод, количество сточных вод, отводимых от Абонента, принимается равным количеству израсходованной питьевой воды.

3.9. В случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока А бонент не позднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом Предприятие.

Предприятие ______________________

_______________________

3.10. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с Предприятием (но не более 30 дней), допускается определение фактического потребления питьевой воды и (или) сброса сточных вод по среднемесячному показателю потребления за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду.

3.11. В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования системами водоснабжения и канализации количество израсходованной питьевой воды и соответственно сбрасываемых сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения в следующих случаях:

3.11.1. При отсутствии или неисправности прибора учета, нарушения целостности пломб на них, а также по истечении межповерочного срока;

3.11.2. Самовольного присоединения к системам водоснабжения и канализации;

3.11.3. Самовольного пользования системами водоснабжения и канализации (нарушения условий договора Абонента ) и в других случаях предусмотренных «Правилами».

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Расчеты за оказанные услуги Абонентом , производятся по тарифам установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике по Ленинградской области за 1 куб/м. отпущенной воды и прием сточных вод. При изменении тарифов Предприятие производит перерасчет.

4.2. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц. При изменении тарифов Предприятие производит перерасчет.

4.3. Оплата Абонентом отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод производится в соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено настоящим договором, до 15-го числа месяца следующего за отчетным путем перечисления денежных средств с расчетного счета Абонента на расчетный счет Предприятия на основании платежных требований , предъявленных Предприятием согласно счету, счету-фактуре и акту выполненных работ.

4.4. При присоединении к Абоненту субабонентов, расчеты за отпуск им воды и прием сточных вод и загрязняющих веществ производятся субабонентами с Абонентом по заключенным между ними договорам, либо при наличии соответствующих соглашений с Предприятием, непосредственно с Предприятием.

4.5. Ориентировочная стоимость услуг по настоящему договору составляет: ____________________________ в год, с учетом НДС.

5. Условия подачи воды и приема сточных вод

5.1. Предприятие может прекратить или ограничить подачу питьевой воды или прием сточных вод без предварительного уведомления Абонента в следующих случаях:

5.1.1. Возникновения аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуациях;

5.1.2. Необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожара.

5.2. Предприятие может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод, предварительно уведомив Абонента , органы местного самоуправления, службы Госсанэпиднадзора, а также районную пожарную часть в случаях, указанных в п. 82 «Правил».

5.3. Основанием для прекращения (ограничения) Предприятием подачи питьевой воды и (или) приема сточных вод является неоплата Абонентом полученной питьевой воды и (или) сброшенных сточных вод за два расчетных периода. При этом Предприятие , исходя из положений п.5 ст. 486 ГК РФ, ст. 83 Правил, действует в следующей последовательности:

В письменной форме предупреждает Абонента о возможности ограничения подачи питьевой воды и (или) приема сточных вод в случае неуплаты задолженности в установленный Предприятием срок (не менее 7 дней);

При задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводит ограничение подачи питьевой воды и (или) приема сточных вод, с извещением об этом Абонента , органов местного самоуправления, местных служб госсанэпиднадзора, территориальных подразделений

Предприятие ______________________

_______________________

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

В случае непогашения существующей задолженности в десятидневный срок с момента введения режима ограничения отпуска питьевой воды и (или) приема сточных вод, Предприятие вправе полностью прекратить подачу питьевой воды и (или) прием сточных вод до полного погашения задолженности, с уведомлением не менее чем за трое суток Абонента , органов местного самоуправления, местных служб госсанэпиднадзора, территориальных подразделений Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о дне и часе полного прекращения подачи питьевой воды и (или) приема сточных вод.

Абонент в указанный срок обязан погасить существующую задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи воды и (или) приема сточных вод.

Отпуск воды и (или) прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих органов.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственным лицом за водоснабжение и водоотведение объектов Абонента , сохранность приборов учета, пломб на них и других водопроводных сооружениях и устройствах, водомерного узла Абонент назначает ____________________________________________________.

6.2. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств устанавливается актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них или балансовой принадлежностью.

6.3. Предприятие и А бонент несут ответственность за невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ.

6.4. Абонент несет ответственность:

6.4.1. За вред, причиненный Предприятию или системам коммунального водоснабжения и канализации в соответствии с законодательством;

6.4.2. За качество сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему коммунальной канализации, которое должно соответствовать установленным нормам;

6.4.3. За достоверность информации по учету полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод;

6.4.4. За надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений установленных на узлах учета;

6.4.5. За утечку воды на сетях водопровода, сооружениях и устройствах, включая через не герметичность запорной арматуры и сантехнического оборудования . Количество воды при этом определяется согласно п. 3.11 настоящего договора.

6.4.6. За сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся на его балансе или территории в соответствии с «Правилами».

6.4.7. При не поступлении денежных средств на расчетный счет Предприятия до 15 числа месяца, следующего за расчетным, Абонент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (ст. 395 ГК РФ).

7. Прочие условия

7.1. Споры сторон, связанные с заключением, изменением настоящего договора регулируются путем переговоров, путем обмена письмами, заключения дополнительных соглашений, а так же другими необходимыми мерами. При не достижении согласия споры сторон, связанные с изменением, заключением, исполнением настоящего договора, подлежат рассмотрению по заявлению одной из сторон в Арбитражном суде;

Предприятие ______________________

_______________________

7.2. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга об изменении банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности, юридического адреса и фактического местонахождения;

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр находится у Предприятия, другой экземпляр - у Абонента;

7.4. Настоящий договор состоит из 3 листов и 2 приложений к договору . Изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

8. Срок действия договора

8.1. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор действует до « » ___________ 20_____г. Стороны пришли к соглашению, что положения настоящего Договора распространяются на правоотношения, фактически сложившиеся между сторонами с ____________________ до момента подписания настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению, что договор считается ежегодно продленным, если ни от одной из сторон за месяц до окончания срока договора не поступит заявления об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

8.3. При досрочном расторжении Абонентом договора по собственной инициативе абонент обязан предупредить об этом Предприятие за месяц и произвести полную оплату за оказанные услуги.

8.4. Предприятие вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в соответствии с положениями п.1ст.546 ГК РФ при неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты предоставленных услуг.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

9.1. Предприятие:

водоканал»

г. Луга ул. Яна Фабрициуса д. 28

Р/с __________________________________________

БИК __________________ Кор/с ______________________

9.2. Абонент:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Приложения к договору:

1.Годовой расчет водопотребления и водоотведения

2.Акт разграничения балансовой принадлежности

Вопрос решен

Выдача ТУ на водоснабжение и водоотведение принадлежащего мне жилого дома

Обратился в МУП "Водоканал" о выдаче ТУ на водоснабжение и водоотведение принадлежащего мне жилого дома. Мне был выдан рукописный список собственников сетей водопровода, от которых я должен получить согласие на подключение. Ближайшей точкой откуда возможно подключение является участок водопровода закольцовки между участком водопровода ул. Торгошинская и участком водопровода ул. Верхнелуговая. Я оплаитл запрошенную сумму собственникам закольцовки, т.е. участка к которому будет проводиться непосредственное подключение и получил их разрешение. "Водоканал" требует получить разрешение от 3-х собственников 3-х отдельных участков водопровода проходящего по ул. Торгошинская до точки присутствия "Водоканала". Правомерно- ли это? Знаю что на ул. Верхнелуговая водопровод так же в частной собственности, там собственников больше, возможно- ли что потребуется и их согласие?

Уточнение клиента

Ответы юристов (6)

Самарин Александр

Г. Москва

Здравствуйте. Водоснабжение только холодное?

Какой город у Вас?

15 Октября 2015, 10:42

Уточнение клиента

Только холодное. Московская обл., г. Сергиев Посад.

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос

Самарин Александр

Г. Москва

Всё таки нет, не Ваша обязанность, да и вообще не должны были ничего ни с кем согласовывать кроме Водоканал. если МУП признана гарантирующей организацией.

Это их обязанность согласовывать транзит воды, а Ваша только обеспечить подключение с своему участку и содержать свои сети.

Отказать в выдаче ТУ даже без такого разрешения собственников, не вправе.

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ
(ред. от 13.07.2015)
«О водоснабжении и водоотведении»

Статья 18. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
2. Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
3. Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
4. При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (далее - техническая возможность подключения (технологического присоединения) и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644
(ред. от 05.01.2015)
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

94. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах организаций водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).
95. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты);
г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);
е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.
96. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения должны быть указаны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);
д) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;
е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;
з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.
97. Договор о подключении является публичным для организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
45. Договор по транспортировке холодной воды, договор по транспортировке сточных вод заключаются между транзитной организацией и организацией водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организацией после выбора такой организации) в соответствии с типовым договором по транспортировке холодной воды, типовым договором по транспортировке сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
46. Заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и транзитной организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды или транспортировку сточных вод, соответственно договора по транспортировке холодной воды или договора по транспортировке сточных вод является обязательным.
47. По договору по транспортировке холодной воды транзитная организация, эксплуатирующая водопроводные сети, обязуется обеспечивать поддержание водопроводных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и обеспечивать транспортировку холодной (питьевой, технической) воды с учетом допустимых изменений качества холодной воды от точки приема до точки подачи, расположенных на границе эксплуатационной ответственности такой организации, а организация водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующая организация) обязуется оплачивать указанные услуги, а также обеспечивать подачу определенного объема холодной воды установленного качества.
35. Абонент обязан:

р) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и (или) канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим на законном основании абоненту, только при наличии согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства ;

15 Октября 2015, 11:05

Самарин Александр

Г. Москва

Причём транзитники (владельцы других участков) не имеют права препятствовать транзиту, если они так же получают воду у МУП.

Если сами её добывают, то тогда уже с ними нужно договариваться напрямую. Либо через МУП опять же с ними.

15 Октября 2015, 11:06

В дополнение к сказанному коллегой добавлю, что МУП «Водоканал» определена гарантирующей организацией Постановлением главы города от 29.12.2012 № 813-п «Об определении гарантирующей организации централизованной системы холодного водоснабжения и
водоотведения»

15 Октября 2015, 11:21

Уточнение клиента

В официальном письме в Водоканал я сформировал свою позицию так:

"На основании Постановления главы города Сергиев Посад от 29.12.2012 № 813-п «Об определении гарантирующей организации централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения», МУП «Водоканал» наделена статусом гарантирующей организации. Участки частного водопровода проходящего по ул. Торгошинская и принадлежащих гр. . К., М., С., З., Ч. на основании Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644

(ред. От 05.01.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» являются транзитными по отношению к ближайшей точке моего подключения (участок закольцовки сетей водопровода между ул. Торгошинская и ул. Верхнелуговая.). и взаимоотношения с транзитными организациями входят в компетенцию гарантирующей организации. На основании изложенного считаю незаконным требование представить письменное согласие владельцев транзитного водопровода."

Уточнение клиента

Получил ответ из водоканала, где продолжают гнуть свою линию. В ответе пишут: Вам подготовлены технические условия на водоснабжение и водоотведение, которые будут выданы после предоставления письменного согласия на подключение к частным сетям водопровода от его владельцев по ранее представленному списку. "Водоканал" закон соблюдать не хочет. Стоит ли обращаться с жалобой в надзорные органы или сразу в суд? Кто осуществляет надзор в сфере водоснабжения и водоотведения кроме прокуратуры? Иными словами куда писать жалобы?

Самарин Александр

Г. Москва

Я верно истолковал Ваши ответы?
Александр

Да, всё верно

16 Октября 2015, 11:57

Уточнение клиента

Спасибо! Отправляю письмо. Об ответе- сообщу.

Уточнение клиента

Получил ответ из водоканала, где продолжают гнуть свою линию. В ответе пишут: Вам подготовлены технические условия на водоснабжение и водоотведение, которые будут выданы после предоставления письменного согласия на подключение к частным сетям водопровода от его владельцев по ранее представленному списку. "Водоканал" закон соблюдать не хочет. Стоит ли обращаться с жалобой в надзорные органы или сразу в суд? Кто осуществляет надзор в сфере водоснабжения и водоотведения кроме прокуратуры? Иными словами куда писать жалобы? Чего просить в жалобе?

25 Ноября 2015, 10:58

Самарин Александр

Г. Москва

Стоит ли обращаться с жалобой в надзорные органы или сразу в суд? Кто осуществляет надзор в сфере водоснабжения и водоотведения кроме прокуратуры? Иными словами куда писать жалобы? Чего просить в жалобе?
Александр

Я бы начал с жалоб в Роспотребнадзор и ФАС с просьбой проверить законность отказа и принять меры. Вот если не поможет (и такое бывает), то тогда уже в суд.

25 Ноября 2015, 11:01

Уточнение клиента

Ок. Жалобы писать и отправлять по почте или можно по электронной почте? В прокуратуру обращаться не рекомендуете?